劳务承包合同样本
劳务承包合同样本(最新15篇)
合同双方当事人应按照合同约定履行自己的义务和责任,并确保合同的有效实施。劳务承包合同样本怎么写,这里给大家分享劳务承包合同样本,供大家参考。
劳务承包合同样本篇1
甲方:________
乙方:________
甲方因生产需要,经双方本着、平等、互惠的原则,经存分协商达成如下协议:
一、承包方式
1、甲方将新源县嘉程环保建材砖厂生产任务承包给乙方,甲方只负责收成品砖,甲方无偿供水、电、煤、油和砖厂用的各种车辆等原料和全部机械设备,所有的零配件及人工宿舍,一切使用工具交付给乙方使用,并做好登记,生产期满后,乙方所使用个工具按照登记花名交付给甲方,如有丢失照价赔偿。
2、乙方必须配备足够的劳力和技术熟练工,年满18-55周岁的男、女工人,必需身体健康,服从指挥,遵纪守法、遵守厂规。
3、甲方生产前,生产中所需建设、改建、扩建时所需用工由甲方负责。乙方承包生产从拌土至烧出红砖和窑车板装车丁出厂地。
二、承包期限:
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日为止。
三、质量要求
1、乙方所生产的标砖和多孔砖必需符合国家标准,严禁废品砖进入成品堆,合格率保证在97%,保质保量完成任务。
2、乙方装车时必需保证数量每车不少于50块,不多于50块,如甲方抽查到,按照抽查实数按月计算产量。
四、产量与报酬
1、产合格标砖甲方每一块付给乙方工人工资0.09元,每块砖九分,主要生产任务是多孔砖,每块多孔砖甲方付给乙方工资0.15元,每块壹角伍分钱。
2、若因甲方土、煤、电、水、油各种配件还无场地堆放红砖,造成不能正常生产或影响质量,如停工三天以上,按照每天红砖计算工资。
3、乙方在生产工作中,如人员管理不善,缺少工人,不按时上班,造成影响产量,由乙方承担甲方的经济损失。
五、安全生产
1、全部机器设备由乙方负责维修保养,甲方必须及时提供配件,如乙方由于缺油没有及时保养而损坏,由乙方赔偿。乙方必须按照安全操作规程进行,在生产过程中如出现打瞌睡违规操作所造成工伤事故由乙方承担。
2、乙方必须保证宿舍、食堂卫生,生产各岗位整洁,不准打架斗殴、聚众赌博等违法行为。
3、乙方在生产期间管理好工作人员,遵守国家各项规定和厂里各项规章制度,管理好工作人员家小孩,不能到生产车间玩耍,如造成事故由自己承担责任。
4、乙方必须爱护厂内所有生产设备和生产工具,不得随意损坏和违规操作,乙方必须加强厂内所有设备管理和维护,对机械要定期维修和保养,对生产厂区内所有生产垃圾必须及时处理,以保证文明安全生产。
5、为保证安全生产,乙方必须接受甲方和上级主管部门的安全生产管理,切实做到全年生产中无事故,对高危岗位要加强管理,生产中本着以人为本,安全第一,生产第二的原则。
6、甲方必须负责购买全厂工人工伤事故意外保险,工人到厂三日内由乙方提供证件,如工人变动,乙方随时提供变动证件。甲方按时购买,如不购买造成后果,由甲方全部负责。
7、在生产过程中如有工伤事故在壹万元以下,由乙方承担。工伤花费在壹万以上,由甲方承担80%,乙方承担20%,除不可预料的自然灾害外。
8、甲方必须每天按时收产品开采入库,每月月底按收砖发票计算工资,在下月的10-15日之前按时发放工资,不得无故拖欠(除节假日、双休日除外)。工资由乙方按时发放,甲方每月监督乙方发放工资,同时乙方每月发放完将工资表交付甲方。
9、为了保证全年生产顺利完成,签订合同之时乙方向甲方交付伍万元合同抵押金,生产20天后甲方将保证全额退还乙方。
六、违约责任
甲、乙双方必须严格信守合同不得违约,如有一方不履行合同造成经济损失,由违约方承担。
如因甲方中途市场及其它原因造成停产,甲方应向乙方赔偿一定的人员误工损失费20万元。如乙方因缺少工人或管理不善造成生产停产,乙方向甲方赔偿经济损失20万元。如发生纠纷,甲乙双方及时协商解决,协商解决不了的可通过劳动仲裁或法院上诉,上诉所造成的经济损失由败诉方承担。
七、其他
1、乙方除调试砖机以外,正式投产后开机时间均在凌晨四点,装车早晨六点---下午十点。具体时间由乙方自行调配,装载机必须在下午配合甲方清理厂内的杂物或其他工作。
2、如甲方需要生产其它型号多孔砖,甲乙双方共同协商,按照国家标准数据计算,双方同意后以补充协议为准。
3、乙方工人到厂甲方必须借给工人生活费,发放工资时一次性扣除借款。
此合同一式两份,甲乙双方各执一份,共同遵守以上条款,甲乙双方必须在合同签订时,附身份证复印件及户口本复印件。
甲方签字:________
乙方签字:________
身份证号:________
身份证号:________
电话:________
电话:________
_______年________月________日
________年________月________日
劳务承包合同样本篇2
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):________________________
劳务分包人:________________________________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于________________________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况
资质证书号码:
发证机关:________
资质专业及等级:
复审时间及有效期:
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:________________________________________
工程地点:________________________________
分包范围:________________________________
提供分包劳务内容:________________________________
3、分包工作期限
开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定________等级。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)________________________________________________________________
(2)________________________________________________________________
7、总(分)包合同
7。1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7。2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸
8。1工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理
9。1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:,职称:________。
9。2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:,职称:________。
10、工程承包人义务
10。1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
10。2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:________________________。
(2)在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
(3)在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;
(4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):________________________________________________________________;
(5)在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:________________________________________________;
(6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:________________________________________________________,其交验要求与保护责任为:________________________________________________________;
10。3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
10。4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
10。5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
10。6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
10。7、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;
10。8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11、劳务分包人义务
11。1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
11。2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
11。3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
11。4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
11。5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
11。6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;
11。7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
11。8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
11。9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11。10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12、安全施工与检查
12。1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
12。2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
甲方:
乙方:
年月日
劳务承包合同样本篇3
发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
甲乙双方经友好协商,本着互惠互利的原则,就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。
一、工程名称和地址:
十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。
二、工程承包范围:
办公楼
1.平顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室。
2.轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型,按展开面积计算。
3.轻钢龙骨石膏板平顶。
4.铝塑板平顶中间拉V型缝:12-20之间,底层轻钢龙骨封九历板。
5.铝塑板包柱子,按面积计算。
6.细木工板包梁,有做单边,贴石膏板。
7.边口底层细木工板,层面包不锈钢30mm,200之间。
8.背影、造型,中部有双层石膏板皮革硬包造型。
9.有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。
10.不锈钢包梁。
三、承包方式、工程造价及付款方式:
包工不包料。
1.平顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室,单价13元/m2。
2.轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型,按展开面积计算,单价34元/m2。
3.轻钢龙骨石膏板平顶,单价17元/m2。
4.铝塑板平顶中间拉V型缝:12-20之间,底层轻钢龙骨封九历板,单价40元/m2。
5.铝塑板包柱子,按面积计算,单价40元/m2。
6.细木工板包梁,有做单边,贴石膏板,单价30元/m2。
7.边口底层细木工板,层面包不锈钢30mm,200之间,单价20元/m2。
8.背影、造型,中部有双层石膏板皮革硬包造型,单价40元/m2。
9.有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜,单价25元/m2。
10.不锈钢包梁,单价30元/m2。
11.以上单价中均包括刷一遍防火油漆
12.平时按已完工作量的70%付款,工程完工验收合格后再付总价款的25%,留5%质保金竣工验收后满一年付清。
四、工期及质量:
开工20__年x月x日——竣工20__年x月x日(有效工期)。质量要求:按照国家有关规范施工,饰面材料表面应洁净,色泽一致,不得有翘曲,裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致,接缝严密,无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。
五、双方责任:
1、甲方为乙方提供施工龙门吊,施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。
2、乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认,否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。
3、合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金__元,待工程完工验收合格后返还。
4、乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款500元,要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。
5、本合同一式三份,双方各执一份,未尽事宜双方协商解决。
发包方:承包方:
年月日年月日
劳务承包合同样本篇4
甲方:_____________________________
乙方:_____________________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平诚信的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,签订本协议。
一、工程概况
1、工程名称:____________________
2、工程地点:____________________
3、结构形式:____________________
二、承包方式和价格及支付方式
1、包工不包料的清包方式。
2、承包价格:本合同实行固定单价:每建筑平米_____元,建筑面积按照现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更,变更工程量按照工程签证进行结算。
3、支付方式:
3.1主体完工,支付总工程款的__________%。
3.2户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的__________%进行支付。
3.3给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的__________%进行支付。
3.4竣工验收结束后半个月内,处扣除__________%的保证金外全部结清。(工程质量保修1年,因装修破坏的脱离保修范围)。
3.5月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。
三、承包范围
1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程(乙方负责对消防线管进行预埋)。
2、乙方应与甲方工期紧密配合,按期竣工交验。进场时间变化,甲方须向乙方提前15天通知给予乙方准备。
四、材料要求
1、乙方向甲方提供材料单。甲方购买的水电施工材料,由乙方安排人员进行卸车和保管。乙方不得随意浪费材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应及时清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理,乙方不得私自动用。(如变更导致材料剩余,乙方不承担责任,但是乙方必须根据后期施工情况调配使用。)
2、甲方按期给予乙方施工材料,以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽误乙方施工,如导致乙方长期停工责任由甲方负责。(不可抗力的原因除外)
五、质量要求
1、乙方在施工过程必须按照国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方如有对工程质量存在争议,以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。
六、安全文明施工要求
1、乙方在整个施工过程中必须遵守国家安全规章、规程和规定的要
求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。
2、乙方在施工过程中必须佩带安全防护用品(如安全帽、安全带等)。
3、施工过程中出现的安全问题全部责任由乙方自己承担,与甲方无关。
七、双方义务
1、甲方义务
1.1甲方向乙方提供施工图纸一套,并向乙方提供生活用房。
1.2甲方向乙方完成技术交底及安全教育交底。
1.3甲方和乙方共同购买大型施工机械(如套丝机、台钻、电焊机、切割机),如有损坏全部由乙方负责,施工完毕后归乙方所有。
1.4甲方向乙方提供安全防护用具。
1.5甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款,以保证工程的顺利进行。
2、乙方义务
2.1乙方按照甲方指定的施工进度计划投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。
2.2遵守甲方的安全制度、落实安全措施、确保施工安全。
2.3乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。
2.4工程完工后按照甲方要求将甲方提供的剩余材料做好清点工作,办理交接手续。
2.5乙方负责施工现场的临时电安装和施工,并进行管理维修,保证施工现场正常运行。
八、由下列情况之一,甲方将终止乙方合同,并处以适当罚款:
1、由严重危害甲方利益及行为的。
2、对甲方安排的工程进度完不成,并整改见效不明显的。
3、施工质量达不到要求的。
4、违反劳动纪律或不服从甲方管理的。
本合同一式三份,双方各执一份,报总公司一份,经双方签字盖章后生效,此合同具有法律效力,在履行合同过程中,若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决,双方履行合同全部义务后,合同自行失效。
甲方(签章):____________________
乙方(签章):____________________
__________年________月________日
__________年________月________日
劳务承包合同样本篇5
甲方:
签订合同双方:
乙方:
为了及时清运生活垃圾,保持村庄整洁。根据卫生整治的有关要求,结合本村实际情况,甲方将垃圾清运工作承包给乙方,现签订如下合同:
1、乙方负责将全村垃圾池(筒)的垃圾及时清运至乡垃圾焚烧炉。
2、垃圾清运承包期限自年月日起至年月日止。
3、乙方必须在乡政府统一规定的时间内(具体时间安排见附表),将全村的垃圾池(筒)进行清理,并保证垃圾池(筒)周围清洁;
4、全年清运工资为元整,每3个月付一次;并结合乡政府对本村的卫生整治检查考核,如考核全部达标则甲方给予奖励元,如考核不达标则不予奖励。
5、如遇上级开展卫生大检查,则事先通知乙方,乙方必须在检查前将垃圾池(筒)的垃圾清理干净;
6、劳动和防护用品由乙方自行解决;
7、本协议未尽事宜由双方另行协商。
8、本合同自双方签字后生效,一式贰份,甲、乙双方各执一份。
合同双方签字:
甲方:
乙方:
日期:年月日
劳务承包合同样本篇6
甲方(实际用工单位)
乙方(代理机构)
一、总则:
甲方由于业务需要拟通过人事外包形式进行用工;
乙方是一家依照《中华人民共和国公司法》设立,且具有人事外包资质的人力资源服务公司,拟按照本协议的约定及应甲方的需求向其提供人事外包用工服务;
鉴此,甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国合同法》和有关法律法规之规定,甲乙双方平等互利原则,经友好协商达成如下协议。
二、服务内容及期限
1、乙方接受甲方委托,为甲方人事外包员工(以下简称“外包员工”)办理以下事宜。
用工服务—乙方为甲方提供人事外包,具体外包人数根据甲方的外包要求及外包名单计算。被外包员工与乙方签订劳动合同,外包员工的工作地点、岗位、方式等工作状况有甲方根据业务需要安排。乙方负责为外包员工办理以下手续:
为外包员工办理合法用工手续;
为外包员工建立员工档案;
根据甲方的要求依法为外包员工缴纳社会保险或者意外伤害险等福利费用;
为外包员工发生工伤、生育、医疗等相关事宜的处理;
根据实际需要,为外包员工出具各种有关证明等;
乙方为甲方提供社保的年检及员工社保的技术申报服务。
退工服务—乙方为离职的外包员工办理合法退工手续:
为符合条件的外包员工办理失业救济金申领手续;
为符合条件的外包员工办理社保的转移工作;
为外包员工办理档案的转移;
对于甲方与外包员工发生的劳务争议,乙方提供相应的法律法规咨询并协助处理。
工资发放—乙方将每月一次按照甲方提供的工资及奖金明细数据发放工资至员工个人银行卡上(中国银行);乙方将为工资发放的外包员工统一代扣代缴个人所得税,以及通过合法有效的途径减少或避免个人所得税的缴纳。
政策咨询—根据甲方的情况,乙方提供本地范围内的人事、劳动、社保保障及员工福利政策咨询,仅以政府发布政策的提供和解释为限。
2、协议期限:本协议自如其中一方提前两个月以书面形式提出变更或者终止后,协议期间形成的未尽义务,双方仍应按照约定履行。
三、费用结算
1、甲乙双方本着方便、简捷、有效的原则处理所发生的费用往来。
服务费按照代发总额的3%计算;
根据甲方采用的服务项目,乙方每月为甲方提供服务费用账单;
如果在服务过程中发生了其他未在本协议中列明的费用,甲乙双方本着友好合作的原则,经甲方书面同意确认的,有乙方根据实际发生费用与每月付款通知中明确列举,并由甲方于当月付款过程中支付;
2、结算时间和方式:
乙方按时向甲方提供所有的被外包劳动者社会保险金、外包人员工资和服务费的清单,并开具相应发人事外包人事外包协议书票(发票与清单一起交付),甲方最迟在工资发放日的前一个工作日将甲、乙双方事先确定的社会保险金、工资和服务费从银行足额划付到乙方账户上;
乙方将于每月18日支付被外包劳动者上月的工资。
如因甲方未按时提供工资明细数据或确认乙方提供的账单、未按时足额的付款所导致的外包员工工资发放延误的责任由甲方承担。如乙方提供的账单有误从而导致甲方付款延误的,或者乙方收到甲方的及时足额的付款后,因乙方原因造成的外包员工工资发放延误的责任由乙方承担。
四、被派遣员工的社保保险
1、关于社保费用的缴纳付方:乙方是替被派遣员工缴付社会保险的义务方,甲方每月按时将相关社保费用打到乙方的银行账户上,由乙方为被派遣员工缴付社保。如被派遣员工在职期间出现工伤的,除工伤保险基金支付的外,其余的责任由甲方或者被派遣人员自行承担。
2、如建房不向乙方支付被派遣员工的社保费用,发生的相关社保纠纷与乙方无关,由甲方承担相应的责任。
3、如乙方于被派遣员工约定无需缴付社保的,则乙方需如实告知甲方,甲方不承担相应的社保费用,之后发生的与社保有关的一切纠纷(包括但不限于社保的缴付、被派遣员工工伤赔偿等)与甲方无关。
五、甲方权利、义务
1、甲方对外包员工的聘用有选择权、决定权,并在外包期间具有工作安排管理指挥权。
2、甲方有权根据业务需要确定外包员工的工资、工作地点、岗位、考核方式等标准,但上述内容应符法律法规的规定。
3、甲方应当履行劳动合同法第62条规定的义务,维护被外包劳动者的合法权益。
4、外包员工有下列情形之一的,甲方提供书面证明材料可以将外包员工退回乙方。
在试用期间被证明不符合甲方录用条件的;
严重违反甲方公司的规章制度的;
严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;
外包员工同时与其他用人单位建立劳动关系、对完成甲方的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;
被依法追究刑事责任的;
劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;
劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的。
5、根据法律规定和地方政府的规定,要求乙方代办的有关事项所发生的实际费用,由甲方支付。
6、甲方有权随时派员查外包员工的社保保险账目,乙方必须配合。
7、外包员工向甲方以书面形式提出解除用工关系,甲方接到报告后应及时以书面形式通知乙方、逾越通知或未送达乙方而引起的直接这人由甲方承担。外包员工向乙方以书面形式提出解除劳动关系,乙方接到报告后应即时以书面形式通知甲方,逾期通知或未送达甲方的直接责任由乙方承担。
六、乙方权利、义务
1、乙方应按法律法规之规定和与外包员工的劳动合同约定的薪酬水平,及时并足额按照付款明细上甲方确认的社保基数及金额缴纳社保费用。
2、乙方需要即时并足额是按照付款明细上甲方确认的工资及个调税发放工资并代扣代缴。乙方不得克扣甲方按照本人事外包协议支付给被外包员工的薪酬,也不得向外包员工收取任何费用。
3、乙方在收到甲方提供的《外包员工名册》之日起30日内容完成与外包员工的劳动合同签订。乙方对签订劳动合同的外包员工,根据甲方《外包员工名册》的要求提供服务。
4、根据甲方用工中实际需要或法律法规规定,乙方应提供各种有关外包员工证明和手续,包括但不限于办理用工和退工手续、为符合条件被退回的外包员工办理失业救济金申领手续、办理外包员工相关社保的转移手续、做好外包员工有关档案管理。
5、根据甲方的情况,乙方应向甲方提供本地区内的人事、劳动、社会保障及员工福利政策的免费咨询和建议服务。
6、外包员工与甲方终止用工关系,乙方应协助和指导甲方及其外包员工办理相关手续。
7、若甲方按本协议规定及时缴纳全部费用,并在规定期限内提供相关资料后,乙方不能或延误履行本协议所规定的人事外包服务,否则乙方应承担由此产生的直接责任和与之相应的间接责任。
8、乙方应当在解除或终止劳动合同时出具解除或终止劳动合同的证明,并及时为外包员工办理档案盒社会保险关系转移手续,甲方提供协助。
9、乙方须向甲方提供营业执照复印件及相关企业资质情况。
七、保密协义务
任何一方以书面、口头或者电子的形式提供给另一方的任何信息或者数据,包括但不限于商业秘密、商业计划、客户信息、财务数据、文档模板、质量标准、双方定立的协议及全部附件、资料均为保密信息。一方未经对方事先书面同意,不得以任何形式将保密信息的部分或者全部披露、许可给任何第三方和无知悉必要的内部雇员,否则违约方需要承担给受害方带来的相关损失。
八、解除与终止
1、除本协议另有规定外,任一方有权提前贰(2)个月通知对方或向对方另行支付贰(2)个月外包服务费后接触本协议。在交接过程中甲乙双方必须配合,友好协商合适的社保终止时间,乙方将相关信息整理清楚并交于甲方责任联系人。
2、如任何一方违反本协议并不能及时纠正是,守约方有权解除协议,并要求违约方支付相当于壹个月的涉及员工外包服务费的违约金。造成损失的,还应承担相应的损害赔偿责任。
3、本协议履行中,任一方如因不可抗力导致无法履行本协议,应当及时通知对方,并提供证明。双方可根据实际情况协商决定是延期履行协议,或是变更协议中的某些条款,或提前解除。如因未及时通知对方而给对方造成损失的,不能免除责任。
九、部分无效
本协议在履行中,如因中国政府新颁布的有关法律、法规和规章造成本协议条款无效时,均应以新颁布的法律、法规和规章为准,该无效条款自动失效,但其他条款仍然有效。如因法律、法规、规章的变化导致本协议项下的服务内容无法正常进行的,则双方皆有权提出解除本协议,并无需承担法律责任。
十、完整协议
1、本协议构成双方就本协议标的达成全部协议,取得之前双方就本协议标的达成的任何约定或安排。双方特此声明,除非书面做出且经双方正式授权代表签署,本协议不得变更。
2、本协议附件为本协议不可分割的组成部分,附件中对于乙方为甲方提供外包服务的具体人数、费用等与协议有不同约定的,应以附件中的约定为准。如有未尽事宜,甲乙双方可在附件中说明。本协议中的附件为本协议不可分割的部分,与协议具有相同的法律效力。
十一、其他
1、本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份。双方正式授权代表签字盖章之日起生效。
2、本协议相关的未尽事宜,用按照国家有关规定友好协商处理。
3、双方对于本协议的履行如出现纠纷,应协商解决,如协商解决不成的,提交甲方所在的地法院诉讼解决。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法人代表(签名)法人代表(签名)
经办人:经办人:
联系电话:联系电话:
年月日年月日
劳务承包合同样本篇7
甲方:____________________(以下简称甲方)
乙方:____________________(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》等有关规定,经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上,订立本合同。
一、承包形式:包工,包料。
二、承包内容:城南体育休闲公园景观工程1-3、5桥另加一孔、水闸,施工内容包括,抄平、放线、挖槽,基础、主体钢筋砼结构。
三、质量要求,达到验收合格标准。
四、甲方责任:甲方提供施工图纸,施工用水用电,负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。
五、乙方责任:乙方按照设计图纸和规范施工,施工材料的采购必须是合格产品,必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场,砼浇筑用商砼,钢材用国标产品。要确保工程进度,工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料,保证按时交接和归档。
六、工程工期:开工日期:20_年3月1日;
竣工日期:20_年4月30日。总日期60天。
七、乙方于每月25日上报工程进度,甲方应于月底前按照工程量的30%拨款。
八、工程进度,乙方必须报施工进度计划,必须在规定时间内完成施工任务,不准滞后,如不按计划施工,甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失,在没有特殊情况下工期每拖延1天,承担工程总款2%的违约罚款。
九、安全施工,文明施工:乙方负责对进场施工人员进行安全教育,进入施工现场带安全帽,施工用水、用电不准私拉乱接,防火防盗。乙方自备电箱,要求三级配电二极保护。文明施工,做到三清,六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负,乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工,甲方即可令乙方暂停施工,由此造成的损失由乙方负责。
十、材料管理:施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料,如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度,要和甲方联系,作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收,并作记录。
十一、工程保修,乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起,保修期年。
十二、工程造价120_00元。即人民币壹佰贰拾万圆整(大写)元。
十三、本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费95%,余款5%保质一次付清。
十四、未尽事宜,由双方协商解决。
十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,本合同一式两份,甲方双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
劳务承包合同样本篇8
甲方(发包方):海南润地投资有限公司
乙方(承包方):_________
甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:海南润城国际公寓;
2、工程地点:海南省澄迈县金江镇;
3、结构形式:框架结构;
4、最高层数:十七层;
5、建筑面积:22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自20_________年4月日开工,20_________年8月31日竣工,公寓部分20_________年4月日开工,20_________年9月30日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元/m2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
六、甲方权利与责任
1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导,乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见,甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚,如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字,甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签,甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚,在乙方的进度款中扣除;
2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;
3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作,乙方指定材料进场时间及位置,乙方负责卸货,甲方对提供的材料质量负责;
4、甲方负责临水、临电接入施工现场,乙方负责水、电接入施工区及生活区;
5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作,乙方给予相应配合;
6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工,乙方应进行友好地配合,而且不收取配合费及施工机械使用等费用;
7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工,消防单位负责消防内业及消防验收,乙方给予相应配合。
七、乙方权利与责任
1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工,乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认,甲方审批的总进度计划乙方应严格执行,同时对总计划进行分解,形成月计划,周计划以保证总计划;
2、乙方对本项目的施工质量负责,如果乙方施工质量不合格,甲方权利要求乙方按国家标准进行整改,所产生损失全部乙方负责;
3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任,如乙方管理疏忽造成安全事故,乙方除负责安全事故本身造成的损失外,甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;
4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理,乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为,同时可以向此行为人的上级进行如实反映。
八、付款方式
乙方进入现场施工至±0.000,甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款,每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款,装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内,甲方支付乙方合同价款的15%,5%的质保金按照国家质量管理条例的相关规定,进行返还。
九、违约责任
1、乙方如不能如期竣工,每延误一天罚乙方贰拾万人民币,如乙方提前竣工,每提前一天,甲方奖励乙方壹万元;提前30天,甲方奖励乙方四拾万元人民币;
2、乙方施工质量无法满足国家验收标准,乙方又没有质量保障措施,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
3、乙方月计划无法满足项目的总计划,乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批,如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
4、甲、乙双方应严格执行合同内容,信守承诺,如甲、乙双方发生争议应协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效。
甲方代表:_________乙方代表:_________
甲方单位盖章_________乙方单位盖章_________
日期:_________日期:_________
劳务承包合同样本篇9
甲方(学校):_______________x
乙方(承包方):______________x
经甲、乙双方友好协商,甲方就食堂承包给乙方经营一事达成如下协议:
1、食堂地点:__________________。
2、合同期限:合同期限为______年,自_____x年_____x月_____x日起至_____x年_____x月_____x日止。
3、甲方用餐人数:____________人。
4、餐费标准:员工每人每天标准为______元,即早餐______元,中、晚餐各______元,管理人员每人每天标准为______元,即早餐______元,中、晚餐各______元,宵夜视贵公司情况而定。
5、供餐标准:早餐提供的品种有______种,变换供应员工可自由选择。中、晚餐提供______。
6、供餐时间:早;中;晚;宵夜。
7、承包方式:__________________。
8、付款方式:__________________。
9、双方权利与义务:
(1)甲方的权利与义务:
甲方提供职工食堂经营场所。
甲方根据其生产经营需要,每天应将员工进餐人员(______%)提前交乙方安排,若有变动,甲方需提前______小时通知乙方。甲方若需要临时加餐,应提前通知乙方。
甲方应按本合同规定时间向乙方支付员工就餐费用。
甲方有权对乙方膳食管理工作提出意见和建议,有权定期对乙方食品卫生,安全,服务质量等进行抽查,发现问题可立即向乙方投诉,限期整改验收。对个别不良人员有权向乙方提出更换。
甲方有维持就餐秩序,并教育员工遵守食规章制度的义务,甲方员工尊重乙方食堂工作人员,不可对乙方厨房工作人员提出无礼要求,非甲方指定管理人员不得擅自进入厨房。
甲方负责食堂外围的安全,保护以及清洁工作。
甲方对乙方食堂工作人员,在其厂房或建筑工地内,宿舍区行使管理权。
甲方对乙方在食堂工作中出现误餐事件,经书面通知整改,如方一意行,屡教不改。甲方有权力向方提出解除合同的要求。
(2)乙方的权利与义务
乙方负责办理《卫生许可证》(甲方负责提供相关手续),负责甲方食堂的经营及管理,按本合同约定向甲方员工提供餐服务。
乙方经营食堂期间,应遵循国家及_市的有关法律法规,遵守甲方教学区及宿舍的安全,制度,乙方应妥善维护好甲方设施,如发生故意损坏则加倍赔偿。
乙方应严格安照《_市食品卫生管理实施办法》的规定供膳和管理,确保所供食品的质量与卫生。如发生食物中毒,经卫生监督机关检验确属乙方原因,其责任全部由乙方负担。
乙方在食堂餐时,需戴口罩、手套、文明礼貌、保质保量,按供餐标准提供服务。
乙方在采购原材料时,不能用潲水油、棕油、乱菜、私宰猪肉及过期物品如若发生食物中毒,由乙方负全部责任。
乙方食堂工作人员须持有健康证合法居住证复印件交甲方保存,乙方食堂工作人员为甲方服务过程中,接触到有关甲方的情况,应当行保密义务。
乙方工作人员在食堂工作中所发生的工伤事故,应由乙方负责,乙方对工作人员进行安全培训,甲方不负责,乙方在食堂工作发生的一切事故责任,均由乙方自行负责。
10、违约责任
甲、乙双方应信守合同条款,若任何一方随意解除合同都须承担违约责任。
11、合同终止
本合同期满,则合同自然终止,若甲方食堂继续招包,则在同条件下,乙方享有续签合同的优先权。
12、争议的解决
一与本合同有关而发生的争议,如果双方无法协商解决,则应提交_市人民法院解决。
13、本合同一式______份,甲、乙双方各执______份,签字盖章生效。
甲方:_______________x乙方:_________________
联系方式:_____________x联系方式:_______________
甲方代表:_____________x乙方担保人:______________
______x年_____x月____x日______x年_____月____x日
劳务承包合同样本篇10
发包人:(全称)(以下简称甲方)
承包人:(全称)(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。
第一条:工程概况及承包工作内容
1.1工程名称:高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。
1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)
第二条:承包方式
劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械, 临时用电用水,施工放线等。
第三条合同价款:
承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元,(人防单价 ),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。
第四条:付款方式
进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留 一年保修金。
第五条:安全施工,及安全事故责任
5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。
5.3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。
第六条:工程质量,验收与保修
6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。
6.3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。
6.4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。
6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ,质量检验准及施工图为依据。
6.6 在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担 。
6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。
第七条:工期要求
7.1施工工期;合同内主体结构20_年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20_0元罚款。
7.2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。
第八条:文明施工
8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。
8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。
第九条:材料机具供应
9.1本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。
9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等
9.3所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。
9.4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、
9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。
承包人指定 负责签字验收,发包人指定 负责签字。
9.6本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担 。
第十条:发包人的权利及义务
10.1负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。
10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的技术资料 。
10.3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
10.5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。
10.6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。
10.7负责组织工程验收工作。
第十一条:承包人的权利和义务
11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。
11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。
11.3在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。
11.4承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。
11.5承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。
11.6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。
11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。
11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。
第十二条:承包人违约责任
12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在7日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。
12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十三条:合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。
第十四条:合同生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。
第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务承包合同样本篇11
甲方:
乙方:
甲方因施工需要与乙方建立劳务关系,双方遵循平等自愿、协商一致的原则,明确甲、乙双方权利和义务的协议,订立本劳务合同:
一、工程概况南宁市青秀区大水坡至官已坡道路大中修工程,原旧路为水泥混凝土路面,全线旧水泥路面已出现局部破坏严重,须进行局部翻修。
1、工程名称:南宁市青秀区伶俐镇大水坡至官已坡道路大中修工程
2、工程地址:伶俐镇大水坡至官已坡路段
二、承包方式单项砼工种自备机械劳务承包
三、工作范围乙方严格按照甲方施工要求,自备发电机,搅拌机,上料铲车,运输车辆,斗车,水泵,模板等工具,进行搅拌,运输,支拆模,浇筑,收光等工作。
四、质量进度
严格按砼质量验收标准执行。
(1)质量要求必须按施工单位、公司要求确保清水砼,严禁出现烂根、蜂窝、麻面、汽泡,杜绝出现砼漏振、烂脚等。
(2)砼浇筑严格按照公路水泥混凝土路面设计规范(TGD40-20_)执行。
(3)如出现上述质量问题时,乙方无条件承担所有的处理工作并根据实际情况赔偿甲方损失。
(3)、进度:乙方无论在任何条件下施工作业时必须保证劳动力,若因乙方劳动力不足造成的损失将由乙方全部负责。
五、安全文明施工
1、现场:进入施工现场所有人员必须戴好安全帽,系上帽带。衣着整洁,不准穿拖鞋、不准穿背心裙子、裸背进入施工现场。
2、安全教育:
(1)乙方进场人员必须在3天内准确的记录劳务人员的地址、身份证号码、等资料登记造册,交给甲方一份以备查询。
(2)乙方进场人员必须全部、全面地接受参加甲方组织的安全教育活动。上岗人员经过培训及业务孰练的人员才能上岗,违章作业的后果自负。
(3)在施工期间因工地不安全的环境造成的安全事故,由甲方承担正规医院就医的所有医疗费(凭正规医院发票报销),误工费、护理费、生活费、营养费。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承担,甲方不承担任何费用。
(4)在施工期间不得惹事、打架、偷盗,发现一次根据情节轻重进行经济处罚。情节严重的移交司法机关。
(5)租房:在施工现场有条件情况下将集中住宿统一管理。。
(6)文明施工:在所有的工作范围内必须每天做到工完场清、余料及废料每天做到下班时清理干净。不得私拉乱接电线,非械面人员不得从事机械操作,不得违章指挥,发生事故由乙方自行负责。
六:工程付款方式:乙方按甲方要求时间进场,先期费用由乙方自行解决,工程进行15天后可向甲方支付生活费,待工程完工验收后,结清全部款项。
七:其它
1、本合同与项目管理条例同时生效。
2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,一经签字立即生效至工程款付清后自动失效。
3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生产的,责任由乙方全部承担。中途无故退场的,退场费将由乙方自行承担,甲方只付给乙方工程款的70%。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务承包合同样本篇12
发包人(甲方):承包人(乙方):
依照《__合同法》、《__建筑法》计其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,明确双方责任、权、利,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:新上城原上城影院。
3、工程内容:钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。
二、合同工期:
开工日期:年月日
竣工日期:月日
合同期总日历天数:
三、质量标准:
四、工程款(进度款)支付及结算办法:
甲方按照乙方每月完成进度合格部分产值80%支付乙方(以此类推),当工程整体完成验收合格后,甲方15日内支付本工程款的97%,余下3%作为保修金,一年内若无质量事故退还保修金。
甲方负责办理施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高,以及函接各种关系,所有工作确保施工合同的履行。如因甲方手续不完善造成停工,由甲方承担责任。
五、违约
发包人不按合同约定支付工程进度款,超过10个工作日按应付工程款的金额每月5%的.利息计算。双方办理完验收15天工程总额的97%,如甲方不按时支付实为违约,按总造价的5%实为违约金支付给乙方。承包人原因工期延误不能按合同约定工期竣工验收合格,承包人承担违约责任,每延误1天按元每天向发包人计付处罚,同时提前1天甲方奖励乙方每天元。延期罚款总额不超过总价的。
六、补充条款:
在合同履行过程中,承包人应严格按发包人内审程序规定执行,涉及图纸会审纪要,施工组织设计,专项施工方案,技术核定,技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签审人(以发包人向承包人出具的书面通知为准)签字确认为准,以此作为结算依据。本工程项目(含今后甲方所有二期、三期工程在同等条件下,直接由乙方承建)
八、其他
在施工过程中发生争议,双方协商解决。
未尽事宜,甲乙双方另签补充协议。
本协议一式贰份,双方各执壹份,甲乙双方签字生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务承包合同样本篇13
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的 工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为 ,地点在 。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该 工程按 的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容: 等内容。
四、工程质量与安全
根据规范要求,该工程质量要求达到合格。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、付款方式与工期:
六、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
七、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务承包合同样本篇14
发包方(以下简称甲方):_____________工程项目部承包方(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就旭辉花园综合用房幕墙工程建设劳务承包事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
_________工程。
二、工程地点:________________x。
三、工程内容及范围:
1、明、隐框玻璃(或铝合金百叶)幕墙:埋件清理(有预埋件时);测量放线;埋件纠偏(有预埋件时);后置埋件安装;转接件安装;龙骨安装;玻璃(或铝合金百叶)板块(含开启窗)安装;扣板安装;打胶(含收口处理)清理;
2、铝单板(或塑铝复合板)幕墙:埋件清理(有预埋件时);测量放线;埋件纠偏(有预埋件时);后置埋件安装;转接件安装;龙骨安装;复合板(或铝单板)板块安装;扣板安装;打胶(含收口处理)清理;
3、钢结构(钢架):埋件清理(有预埋件时);测量放线;埋件纠偏(有预埋件时);后置埋件安装;钢料加工、制作安装,防锈油漆、清理;
4、承担该工程的施工准备、施工过程中的材料装卸,成品保护。施工完毕后的材料退场、现场清理、安全文明施工等工作。
四、承包方式及承包金额、付款、结算方式;
实行包质量、包安全、包工期的劳务包干方式
1、本工程单价包干。单价暂定为:玻璃和铝板幕墙80.00元/平方,格栅55.00元/平方,钢结构2600.00元/吨;
2、本工程不采用预付款方式。付款采用按工程形象节点甲方要求实行月进度款方式,进度款额度按照完成实际形象节点甲方要求工程量承包以包干单价。工程整体完工后经验收合格再根据实际工程量乘以包干单价按结算完毕。形象节点按如下表述;
(1)、测量放线、埋件安装,占10%;
(2)、龙骨安装,占30%;
(3)、防火避雷安装。占5%;
(4)、面板安装,占40%;
(5)、打胶清理,占15%;
五、工期及进度要求:
本工程总工期为30天,开工日期为20_年12月20日,完工日期为20_年01月20日。具体进度及节点要求按甲方进度计划执行。
六、劳动力人数及业务技能水平要求:
劳动力人数及业务技能水平原则上由乙方自主控制,但必须满足工程质量、安全文明施工以及工期的要求。
七、质量要求及验收标准
1、乙方严格按设计图纸施工,保证结构的安全和外观的美感,确保工程质量合格。
2、工程验收标准:JG3035-96《建筑幕墙》,JGJ102-20_《玻璃幕墙工程技术规范》、JGJ133-20_《金属与石材幕墙工程技术规范》、JGJ81-20_《建筑钢结构焊接技术规范》。
八、双方的责任与义务
甲方
1、组织材料及时到货,配合乙方做好材料的管理工作。
2、负责乙方施工过程中的各项协调工作。
3、管理、监督和控制乙方在安全、质量和工期等方面的工作。
4、为乙方提供技术服务,并在质量和安全上提供指导。
5、协调提供施工用电接口,提供两个二级配电箱,提供乙方生活后勤场所,保证施工需要,其费用由甲方承担。为维护甲方企业形象,甲方提供乙方在施工过程中实际所需的安全帽、工作服等劳保用品。
6、当工程质量、安全及工期等不能满足甲方要求时,甲方有权要求乙方采取必要措施。
乙方
1、接受甲方对本工程在质量、安全和工期等方面的管理监督和控制。
2、配合甲方做好施工过程中的协调配合工作。
3、做好现场安全文明施工工作,正确佩戴安全帽、安全带,工完场清。
4、维护企业形象,做好生活社区的卫生工作,仓库材料要摆放整齐有序。
5、负责做好材料的搬运、保管、防火和防盗工作。
6、在工程未验收前,乙方有义务协助甲方做好成品保护工作。
九、其他事项;
本合同一式四份,在双方签字后生效,工程款付完后失效。未尽事宜,双方协调解决。
甲方:乙方:
代表:代表:日期:日期:
劳务承包合同样本篇15
甲方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
(一)、电气工程(强、弱电):
1)、人工:
a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。
e)火灾自动报警系统:管路(含穿墙套管)的预留、预埋,等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。
乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
(二)、水暖工程:
1、人工:
a)给排水:给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
b)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
(三)、其他方面需做到的:
a)各工种做到工完场清。
b)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。
c)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。
d)现场文明施工和环境保护。
e)对主体结构成品及半成品的保护。
f)成品、半成品的倒运。
第二条承包方式、取费标准:
1、承包方式:水暖电综合安装工程所包含的全部内容,以包人工、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工、包物价上涨因素的方式承包。
2、工程验收:依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收,工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。
3、综合单价:元/㎡
第三条双方责任
(一)甲方
1、甲方代表:
2、甲方负责提供施工图纸
3、甲方负责提供水暖电工程主要材料。
4、甲方应监督、检查乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办,费用由乙方自理。
5、负责管理安全、质量、进度和施工技术,协调各专业正常施工。
6、甲方统筹安排乙方的生产。
7、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单,不需要乙方签字认可,罚款金额在工程进度款中扣除。
8、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。
(二)乙方
1、乙方驻工地全权代表(班组长):(乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款元/天)。
2、乙方必须持有效的资质证书。并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。若发生安全事故,由乙方承担由此发生的费用。
6、乙方现场施工用电从二级配电箱接出
7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
8、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。
10、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要求,并承担因自身原因延误的工期及费用损失。
第四条工期、质量、成品保护、安全文明施工
1、工期:乙方应满足甲方总进度计划和甲方规定的控制点要求。合同工期以甲方对业主承诺的总工期为准,乙方向甲方交齐施工技术及质保资料,提交竣工验收报告,并通过质检部门验收签字之日止。如竣工验收达不到工程质量等级需返修的,则返修的工期计入总工期。因乙方原因造成工期延误及处罚按总包合同有关条款执行,合同工期如遇下列情况,经甲方与业主方协商,业主方同意签证,可作相应顺延:
1)、重大的设计变更而影响正常施工的;
2)、人力不可抗的因素而影响乙方施工的;
3)、施工中非乙方原因而连续停电、停水8小时以上,影响正常施工的。
乙方工期与甲方所要求的进度不符,甲方可以要求乙方赶工,并在二天内提出改进措施报甲方认可;因乙方原因造成工期延误者,每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按元/天罚款,工期延期超过3天,甲方有权单方面终止合同,由此造成的一切损失由乙方承担。因甲方原因造成工期延误,工期顺延.
2、质量:该工程质量标准确保标准,乙方施工应严把质量关。
1)、合同单价结算按合格工程标准定价,按建筑质检站验收质量等级达到合格标准;工程质量以工程最终验收标准来定。
2)、乙方严格按设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单)、国家及当地现行的施工操作规范组织施工。因乙方施工质量造成停工、返工及补救措施而发生的一切费用均由乙方自行负责。如不执行,甲方有权处以罚款,同时,甲方另行组织返工,所发生费用由乙方承担。
3)、凡属于隐蔽工程及中间验收工程,由乙方提前小时以书面形式通知甲方现场代表,由甲方代表组织有关人员共同验收,验收合格并签字认可后方可进行下一道工序施工。隐蔽前小时内甲方末组织相关人员验收,又无其他通知,乙方可进行下道工序施工。甲方有权要求复查,复查不合格,其返工损失费用由乙方负责。
4)、工程完工时,由乙方通知甲方组织有关部门及人员共同验收,验收根据施工图纸和国家现行标准规范进行,个别部分达不到标准由乙方按甲方整改方案在规定时间内完成,费用由责任方支付。
5)、如乙方未达到合同质量等级标准,需返工并达到约定质量标准,所有费用由乙方承担,否则甲方将按照分包结算价款的%,对乙方进行处罚。
6)、本承包工程应严格实行“三检制”。承包工程实施过程中乙方内部及乙方与其他承包方交叉施工时,上道工序要为下道工序创造良好的施工条件,注意现场的文明施工及成品的保护,下道工序要注意保护上道工序的产品。在产品、半成品和成品在甲方和业主未竣工验收之前的保护是乙方的责任,任何交叉作业中因管理不善或恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己承担。
7)、任何一道工序完工,进行下道工序的施工前,乙方应申请检查验收。
3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作元的罚款。
5、乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。由于乙方措施不利造成的安全及环境事故以及由此引起的费用,责任由乙方承担,工期不予顺延。
6、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。用电设备和线路必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》。一旦发生安全事故,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款。
第五条工程结算与工程款支付
1、乙方承担的施工项目按合同固定单价计算,按实际完成的工程量,由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
2、工程款支付:
本工程无预付款。
3、平时只预付生活费,每月不超过元,其余到竣工验收后按承包金付足%,余%在竣工验收后付清。
第六条对其它分包商的管理
如果同一现场内有甲方分包的其它分包商,甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便,并对现场其他分包商的安全、消防、环卫等方面提供配合服务。
第七条履约担保:
1、乙方在签订本合同同时,向甲方提交%履约保证金作为履约担保,提交方式为现金;
2、履约保证金返还期限为工程承包范围内的工程完成并验收合格后日内,同时达到招标文件相关要求,不计利息返还给乙方。
第八条其他
1、由于乙方原因中途退场和违约,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权利。已完工程量按照%结算,结算价将扣除甲方损失、乙方违约金、相关处罚等费用。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉的维护地方及现场的综合治安,如有乙方原因造成的打架斗殴等违法行为,一律清退,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。
3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目技术人员开出计时工单,该工单作废,不予认可。
4、招标范围内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方天后,未见乙方答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。
5、乙方应设专人办理限额领料手续,做到工完料净场清,乙方在施工过程中不符合定额材料消耗指标造成材料浪费的超额使用(如:角铁、白铁皮、镀锌管、PVC管、管件、电线、电线管、钢管等),甲方按照材料市场价格的倍处罚乙方,并在下一付款节点一次性扣取。
6、乙方必须做好进场材料的保管工作,避免丢失与损坏。否则视具体情况罚款元。
7、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款元。
8、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。
9、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行,否则将视为乙方违约。在秋收、春节或其它节假日期间,如甲方要求连续施工,乙方必须保证连续施工,并达到双方约定的进度,以保证总施工进度不受影响。
11、乙方必须并且只能服从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的指示。若在甲方未在场的情况下,业主或监理工程师发出的现场指示,乙方代表应迅速将现场指示汇报甲方工程师,并按甲方工程师的指示行动,否则将视为乙方违约。
12、乙方未按照甲方要求做好文明施工工作,甲方有权直接派人完成此项工作,发生的费用由乙方承担,并在工程进度款中直接扣除,不需乙方签字确认。
13、因乙方原因(甲方原因及不可抗力除外)造成下一道工序无法正常进行或者延期超过个工作日的,甲方给予乙方元/工日的处罚,以后累积,超过工日的甲方有权解除合同,并按照第八条1款执行。
第九条争议解决方式:乙双方发生争议时,可以通过协商解决,协商不成时,向人民法院提请诉讼。
第十条本合同一式份,正本份,副本份,甲方执份,乙方执份。签字盖章后生效,结清合同结算款后失效。
第十一条如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方(章)乙方(章)
签约日期:签约日期:
