补偿协议范本简单
补偿协议范本简单（10篇通用范文）
协议可以引导技术发展方向，促进技术进步和创新。写好补偿协议范本简单是有技巧的，接下来给大家分享补偿协议范本简单，方便大家学习。
补偿协议范本简单篇1
甲方：
乙方：
甲方以包工、包工期、包质量与包安全的方式将淇县医院医技楼屋面防水卷材施工工程交于乙方负责完成，为了明确双方责任，结合具体情况，经协商一致签订本协议，并共同遵守。
一、施工内容
淇县医院医技楼工程屋面SBS防水卷材施工的全部施工内容(包括刷底油、卷材垂直运输、卷材热熔粘贴、细部处理等等)
二、施工单价
屋面防水卷材施工第一层单价为4.5元/m2，第二层单价为4元/m2。
三、施工期约
20__年月日到20__年月日，总工期天。
乙方应在本协议工期内完成本工程，若因乙方原因致使工期延误，每延误一天对乙方处以500元/天罚款。
四、施工结算
工程量以最终粘贴面积计算。第一层施工完成，24小时闭水实验无渗漏后支付本层工程款的75%。第二层施工完成，24小时闭水实验无渗漏后支付全部工程款的75%。工程竣工验收后支付至90%，剩余10%为质保金待两年质保期过后一次性支付完成。
五、工程质量
质量标准应达到各项规范规定要求屋面防水协议书屋面防水协议书。防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道根、下水口等周围应密封严实，无渗漏现象。24小时闭水试验应无渗漏现像。若渗漏甲方有权要求乙方无条件修补直至无渗漏为止
1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责
3、遵守工地各项规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥和监督管理。
六、施工保修
1、本防水工程保修期两年屋面防水协议书合同
2、施工按合同完成后，如不符合标准，继续发生渗漏现象，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
七、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
签订日期：_______年____月______日
签订日期：_______年____月______日
补偿协议范本简单篇2
甲方(受害人或者其亲属)：
乙方(驾驶人或者其亲属)：
丙方(车辆挂靠单位名称)：
年月日时分许，乙方驾驶车牌号为的车行驶至县路居民区附近时，不慎与甲方的发生交通事故，致当场出现人身损害，财产受到相应损失。甲、乙、丙三方就赔偿事宜，经协商自愿达成如下协议：
一、乙方和丙方自愿一次性赔偿甲方各种法定人身损害赔偿项目以及财产损失项目共计万元(小写：元)整。
二、甲方同意接收上述赔偿款项，并放弃对乙方、丙方的其他一切权利，不再要求乙方、丙方进行任何形式的赔偿或承担其他任何责任。若甲方及甲方的其他利害关系人再向乙方提任何要求，由甲方负责处理解决。
三、本协议签订后，为方便乙方、丙方进行保险理赔，甲、乙、丙三方均同意互相配合就本事故的赔偿事宜通过非诉或者诉讼的方式解决。通过诉讼方式解决的，若法院出具判决书或者调解书确定的赔偿数额与本协议不一致，三方仍保证按本协议约定的赔偿数额履行。相关诉讼费、律师费及办案费用由乙丙两方承担。
四、乙方应在本协议生效之日向甲方支付赔偿金元，剩余款项元，乙方应于法院出具判决书之日全部付清。
补偿协议范本简单篇3
甲方：_____有限职责公司
乙方：__________
四川巴陕高速公路有限职责公司因建设四川省桃园(川陕界)至巴中高速公路项目拟使用巴州区林地38.5005公顷，其中征用巴州区兴文镇居委会林地0.7028公顷（一组公顷、二组公顷）。根据国家及四川省有关法律法规之规定，经双方协商，现就拟使用林地补偿达成如下协议：
一、林地补偿费和安置补助费标准按《四川省人民政府办公室转发四川省国土厅关于调整征地补偿安置标准等有关问题的意见的通知》（川办函[_____]73号）、《四川省国土资源厅关于组织实施征地统一年产值标准的通知》（川国土资发[_____]54号）和《巴中市人民政府关于印发巴中市征地统一年产值标准的通知》（巴府函[]8号）的规定执行。
二、成片及灌木林补偿按照按《四川省林地保护管理办法》（川林发[_____]33号）执行，其他林木及附着物中零星林木补偿费按《巴中市人民政府关于印发巴中市征地地上附着物和青苗补偿标准的&39;通知》(巴府发[_____]32号)规定的标准执行。
三、林地、林木及地上附着物以实际占用数量为准，经双方核实无异议后，甲方一次性将补偿费用支付乙方，由乙方补偿兑现给有关农户。
四、退耕还林异地置换费由甲方按项目使用林地补偿费测算报告中计算的金额据实交付给相关县（区)林业局，由其具体组织实施。
五、其他未尽事宜，由双方协商解决。
六、本协议一式六份，双方各执三份，双方签字盖章后生效。
甲方：_____
乙方：_____
日期：_____
补偿协议范本简单篇4
立合同单位：
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
为明确责任，恪守信用，特订立本合同，共同遵守。
互协条件：
投资时间及金额：
投资时间共年零月。自年月日至年月
日止。投资实际数额以支用凭证(并作为合同附件)分次或一次支用。投
资总额万元。其中甲方投资万元，乙方投资万元。
供货合同：
产品质量：
资金利息及偿还：
违约责任：
附加条件：
本合同正本一式份，甲方执份，乙方执份，双方代表签字后生效。
本合同附件有
与合同有同等效力。
本合同修改、补充须经双方协商方有效。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
地址：地址：
法人代表：法人代表：
开户银行及帐号：
签约日期：年月日
签约地点：
补偿协议范本简单篇5
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：
乙方之子，在甲方工地开车运输土方时，由于地基踏陷将及运输车辆掉入地下，造成受伤的意外事故，经甲方全力抢救后将送至宁夏附属医院，救治22天后不幸去逝。经其直系亲属提议，自愿与甲方进行协商，解决因伤医治无效死亡补偿的事宜，并达成如下协议：
一、本协议双方确认如下事实：
1、罹难者姓名：
身份证号：
无配偶
无子女
父亲姓名：
身份证号：
母亲姓名：
身份证号：
2、双方确认因意外事故，经抢救和治疗后无效死亡。
3、双方确认乙方有权代表所有直系亲属与甲方签订本协议，且本协议内容明确真实地出自于乙方及有直系亲属的共同一致认可。
二、协议各方经过充分磋商，完全理解并同意按国家目前的民事赔偿法律及有关伤亡补偿标准进行一次性补偿。
三、在事故发生后的住院医疗期间，所有的医疗等费用根据医院出具的凭证，已由甲方据实全额承担。
四、参照并根据国家目前的民事赔偿法律及有关伤亡补偿标准甲方给予乙方的补偿范围包括丧葬补助金金。一次性死亡赔偿金（工亡补助费）。供养亲属抚恤金（被抚养人生活费）。误工费。交通费。住宿等相关补助和精神抚慰金等全部费用共计：。
五、上述补偿的`全部款额自甲乙双方签订本协议时分两次向乙方支付：
1、签订本协议后支付，
2、的尸体火化后（拿到火化证明）支付。
六、甲乙双方明确并自愿以双方确认的上述补偿项目和数额为一次性补偿的最终意见，本协议未明确列举或涵盖的其它费用，由本协议各方各自放弃或承但，其它无争议。
七、本协议一式叁份，甲方。乙方。见证方各壹份，效力相同。经各方签字盖章后生效，任何一方均不反悔。
甲方签字：
乙方签字：
见证人签字：
签订地点：
签订时间：年月日
补偿协议范本简单篇6
一、索赔成立
1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据
按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述
由我单位承建的，于20__年12月27日举行开工典礼，于20__年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20__年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20__年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为20__年4月28日，延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存
在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
四、索赔项目
索赔事件性质分以下几种：
1、工期延长索赔，
2、工程变更索赔，
3、工程中断索赔，
4、工期终止索赔，
5、工程加速索赔，
6、意外风险和不可预见因素索赔，
7、其他原因索赔。
结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：
1、人工费：
由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
2、施工机械费：
因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。
3、管理费：
因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
4、利息：
主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期利率计算。
5、措施费：
包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。
五、索赔计算
一、工程延期索赔
1、人工费：
工日：17×54工日=918工日
人员窝工按照定额单价乘以0.75,
52.23元×0.75×918=35960元
工资上涨费不予考虑。
2、施工机械费：
挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。
48000元×54÷30×2=172800元
24000元×54÷30×4=172800元
3、管理费
合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元
工程延期管理增加费用：1240949.7÷120×54=558427元
4、利息
履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。
1150000元×54÷30×5.6%=115920元
5、措施费
合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元
工程延期管理增加费用：381448.67÷120×54=171652元
工程延期索赔合计：1227559元
二、工程变更的索赔
原设计A区挖方211490m3，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为
5.6%，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m3，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m3，原单价为10.12元/m3，工程变更索赔金额为：（61.8-10.12）×211490×（17.5%-5.6%）=1275479元
索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元
六、索赔说明
此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。
20___年__月__日
补偿协议范本简单篇7
甲方：
乙方：
甲方因建设__需要占用土地，在__镇人民政府监督协调下，根据《合同法》和《土地法》相关规定，经甲乙双方友好协商，本着自愿及平等互利、共同发展的原则，达成以下协议：
一、甲方用地范围为建设沙圪堵急调峰加气站所需土地。
二、协议达成后，乙方及其村民不得干扰阻挡甲方在土地范围内施工、经营等合法行为。
三、甲方根据用地的数量对乙方进行土地占用补偿，补偿方法如下：
1、甲方一次性补偿乙方：人民币(大写)__
(小写：__整)
(此补偿费用包括土地补偿、退耕还林补偿、地上附着物补偿、土坝补偿、等所有和土地相关的`全部费用)
甲方补偿只对乙方村委会，不直接对村民，具体分配由乙方村委会负责。
2、如村民阻拦施工由村委会出面协调并解决，并不得影响甲方正常施工。
四、违约责任
协议生效后，双方严格遵守共同履约，如果有一方违约，违约的一方应当向未违约方支付补偿金额20%的违约金。
五、争议的解决
1、本协议在正常的履行过程中，乙方村民不得以任何理由阻拦甲方施工及正常经营活动，否则所造成的一切损失由乙方承担。
2、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。但在协商或调解期间不得影响甲方正常施工及经营活动。
六、其它事项
1、甲方应当在双方签订协议后三日内，将补偿款打入乙方村委会指定账户，否则按逾期付款处理。
2、本协议由沙圪堵镇人民政府监督执行。
3、本协议由甲、乙双方法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效，协议有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除协议。
4、本协议于双方签订之日起生效。本协议一式七份，甲方三份，乙方三份，沙圪堵镇人民政府一份，具有同等法律效力，甲乙双方共同遵守执行。
甲方(章)：
乙方(章)：
地址：
地址：
法定代表人：
村委会代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
开户行：
开户行：
账号：
账号：
补偿协议范本简单篇8
甲方：__镇房地产开发公司、
乙方：__镇村民委员会(第三经济合作社)
甲、乙双方经友好协商，现就征用乙方位于__村，面积为414.87亩的土地事宜，达成如下征地补偿协议：
一、征用土地面积，该土地面积为414.087亩。
二、征地补偿标准及付款方式：
1、征地补偿标准按21000元\亩的征地补偿标准计算，共计征地补偿款870.67827万元.
2、付款方式：
甲方在本协议签订之日起10天内，先付435万元给乙方。在20__年12月30日前，甲方将余下征地补偿款435.827万元付清给乙方。
3、五十年后该用地按国家国土政策处理。
4、在三年内征用磨刀用地如有征地补偿上升，按上升价格补偿。
三、签订合同后，乙方应全力配合甲方开发使用该用地。
四、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。本协议自签字日起生效，如有不足之处，由双方协商后再作补充。
甲方：__镇房地产开发公司
代表人：(盖章)
乙方：__镇村民委员会(盖章)
补偿协议范本简单篇9
甲方：
身份证号：
乙方：
鉴于甲方在乙方工作期间，由于甲方工作时不慎摔伤。
鉴于双方对相关的国家法律法规、是否属于工伤及其处理结果均已清楚的了解，为解决甲方工伤事宜，甲、乙双方本着实事求是、诚实守信的精神，平等协商，依据有关法律规定，达成协议如下：
一、赔偿金额
1、甲、乙双方一致确认：乙方于本协议签订日之前已经支付甲方医疗费、看望费元、人情费元、工资元。
2、在本协议
第一条第1项(共计：元)确认各项费用的基础上，甲、乙双方同意：乙方再一次性支付甲方赔偿金(含一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、停工留薪工资、后续医疗费等)，共计人民币元整(大写整)
二、付款期限
在本协议签订之日，乙方通过转账方式支付上述款项。
三、甲、乙双方一致同意：自本协议签订之日起，双方劳动关系解除。
四、自本协议签订之日起，甲方自愿放弃赔偿差额的权利。
五、甲方自愿放弃基于双方劳动关系发生、解除所产生的各项权利。
六、因为自甲方到乙方公司工作至工伤发生之日未满两个月，乙方尚未完成甲方社会保险的办理。
所以，甲方自愿放弃如下权利：
1、要求乙方为其办理社会保险的&39;权利;
2、依照社会保险而享有各项权益的权利。
七、本协议签订后，甲、乙双方终结有关工伤事故赔偿问题的一切权利义务关系，甲方不得另行向乙方主张任何权利，乙方也不再承担任何义务，双方再无任何纠纷，并且一方放弃追究另一方的一切法律责任。
同时，自签订本协议之日起，甲方自愿放弃就双方解除劳动关系及工伤赔偿事宜所享有的一切仲裁、诉讼等权利。
八、签订此协议劳动关系解除后，如乙方需要甲方回到乙方工作，双方可另行协商再签订劳动合同，重新建立劳动关系。
九、违约责任
双方因违约而导致仲裁、诉讼或者申请强制执行的，应当向对方支付实现债权的费用，包括但不限于调查取证费、交通费、通讯费、误工费、公证费、律师费，及其他经济损失。
十、以上条款，甲、乙双方已充分阅读并理解，自愿遵守、履行。
十一、本协议自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方：
乙方：
年月日
年月日
补偿协议范本简单篇10
甲方：王天新，男，汉族，42岁，住高台县巷道乡利沟村一社，驾驶甘G-57648号本田“风范”牌小轿车。
乙方：范淑琴，女，汉族，48岁，住高台县巷道乡太安村五社，驾驶“欧派”牌电动自行车。
20__年1月11日10时许，王天新驾驶甘G-57648号本田风范牌小轿车沿高台县城关镇图书馆什字自南向北行驶时，与太安村自西向东行驶的范淑琴驾驶的“欧派”牌电动自行车相撞，造成乙方范淑琴受伤、两车损坏的道路交通事故。
经双方协商，自愿达成如下协议：
一、因事故造成范淑琴受伤，其医疗费6300元，误工费、营养费及护理费等4000元，合计10300元，由王天新全部承担，。
二、因事故造成双方车辆损坏，其修理费、材料费由王天新承担。
三、经双方协议后，乙方范淑琴的伤害治疗与甲方王天新从签定此协议之日起无任何关系。本协议双方均在自愿的情形下签订的，不存在任何误解和争议，甲乙双方不得以任何理由对本协议提出反悔，若乙方再出现其它问题，甲方概不承担任何责任。
四、本协议一式三份，自双方当事人签字后生效。甲乙双方、交通执法部门各执一份。
甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：
证明人(签字)：
年一月二十八日